土石方工程施工协议书(1400字)

发表于:2017.4.7来自:www.ttfanwen.com字数:1400 手机看范文

土石方工程施工协议书

甲方: (以下简称甲方) 乙方:

为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,定立本合同。

一、工程名称: (一期)工程——场平及土石方工程;

二、 工程地点:

三、 工作内容:土、石方的挖、填、碾压、平整及场内机械设备调 配和土、石方外运及卸土;

四、 工程范围:

1、甲方现场指定区域内土、石方的挖、填、碾压、平整及场内调配和 外运、卸土;

2、甲方现场指定相关施工单位的配合施工工作;

3、场地内钢筋混凝土的拆除。

五、合同工期:

开工日期: 年 月 日:竣工日期: 年 月 日是。合同工期为日历天数20天。

六、合同价款

本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程 1

内容。工作内容所需的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费、维修保养、零星耗时费用)、管理费、安全、文明施工费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成其单价。其单价为

1、场内土、石方开挖(其中包括挡墙基础开挖)、转运、回填、夯实及场内调配

(1)按现场实际回填方收方(实方) 元/m3,土、石放回填密实度必须满足设计要求;

2、余土外运部分(包含挖土、上车、外运、卸土、环境保护费用)

(1)土方外运工程量(实方计算) 元/m3。

3、场地内钢筋混凝土的拆除(气锤破碎拆除——记时, 机型: ), 元/小时。

七、工程结算:

工程完工验收合格后,依据甲、乙双方现场实际收方工程量办理结算,结算完毕,一次性付至结算金额的90%。剩余10%工程款待大甲方(攀钢炼铁厂技改部)验收合格并交付后一个月后一次性付清。

八、安全施工:

乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责。

九、违约责任:

本合同工程不允许分包,若甲方核实乙方有分包行为,甲方有权单方面终止合同,并追究相关责任。

十、本合同工期不再因任何因素进行调整,如因乙方原因不能按该工 2

期完成,总进度工期每拖延一天,按本合同结算总价款的0.5%罚款,累计计算。

十一、本工程施工过程中,如乙方施工机械不能保证或满足施工进度要求,乙方应无条件按照甲方要求增加施工所需机械。如乙方实在无力保证施工所需机械,甲方有权单方面终止合同,所有造成损失由乙方全部负责,并且对乙方所做工程不予以结算。甲方有权单独另外增加施工机械,以保证施工进度。

本合同一式叁份,甲方一份、乙方一份、档案室保存一份,经双方签字盖章后生效,本合同在工程合格交付结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方友好协商解决。

甲 方: 乙 方:

法定代表: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

日 期: 日 期:

3




第二篇:土石方施工合同书 1400字

土石方施工合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定,甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,甲方将广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石工程承包给乙方施工,并达成如下几点,望双方共同遵守。

一、施工地点、概况和结算方式:

1、广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石,暂定取石100万吨以上,施工时间直到把石头取完为止,施工队只有乙方一个队伍,不能有第二个队伍参加。

2、施工队所挖出来的石头,甲方按每立方33元,石比例是1.55立方米计算付给施工方,施工方自配车辆运输运输距离是22公里为止,超过1公里每吨按( )元1公里补助给施工方,水库所挖出来的石头全部运往大唐发电厂建防护堤坝,石头没有规格,只要能装上车就行,石头过磅费用由甲方支付。

3、石头的重量按大唐发电厂磅单为准,结算日期三天一结,油料甲方提供结帐时扣回,调运机械设备( )一台。

二、甲方责任:

1、甲方必须出示相关合法的手续给乙方施工,并负责所有政府部门的协调工作,在协调过程中所产生的任何费用,甲方自己承担与

乙方无关。

2、甲方应保证乙方在施工过程中,不受任何部门的干扰(如政府部门和社会闲杂人员),如出现这种情况,甲方负一切责任,并保证乙方正常施工。

3、乙方在施工过程中,如遇当地村民和社会闲杂人员闹事导致工地不能正常施工或停工,甲方应赔偿乙方机械和工作人员的误工费,挖机( )元/天,炮机( )元/天,工作人员( )元/天。

4、项目部检查,暂停2-3天是正常事情,如果超过三天以上工地还不能开工,甲方应开始对乙方进行赔偿,如因甲方手续不全导致工地不能开工的情况下,甲方应赔偿乙方所有机械和工作人员的一切经济损失(机械来回的调运费和误工费、工作人员的误工费)。

5、甲方负责乙方在施工和运输过程中,必须做好政府部门的协调工作(如交警、路政、环保、超载、村委和当地各个部门),并保证不受社会闲杂人员闹事、打架、破坏,如出现上述问题,甲方承担事故的责任和乙方的一切经济损失。

6、石头没有运进大唐发电厂之前,甲方应适当支付点资金给乙方的正常生活开支、机械维护和机械的月供费用,甲方提供宿舍,费用乙方处理。

三:乙方责任:

1、乙方在施工和运输过程中,如发生人员伤害和交通意外事故,由乙方自行负责承担与甲方无关,乙方必须确保施工和运输安全,必须购买人、车及第三者责任保险。

2、泥头几百米道路,乙方负责维修,由甲方提供地方修路,本合同签订之日起一个星期内乙方必须有足够的机械设备进场施工。必须服从甲方管理人员现场指挥和安排,如遇特殊情况在同等的利益下,双方协商解决。

3、如遇天气、重大节日和人力不可抗拒的原因下,工期相对顺延。

四、本合同如有未尽事宜,双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力,如双方发生争议而协商解决不了时,任何一方均可以向当地有关部门申请仲裁或向法院起诉。

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自签订之日起生效。

甲方(签名): 乙方(签名):

身份证(复印件): 身份证(复印件): 手机号码: 手机号码:

日期: 年 月 日

更多类似范文
┣ 工程施工合同范本(简易) 2300字
┣ 零星工程施工合同范本 700字
┣ 建筑施工合同范本 12400字
┣ 建筑工程施工合同简单版 1100字
┣ 更多工程施工协议书
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
建设工程施工合同GF-19xx-020124400字

GF19xx0201建设工程施工合同发包方公司承包方公司中华人民共和国建设部国家工商行政管理局1制定第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自...

建设工程施工合同99版本24400字

0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第1页共33页GF19xx第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵...

建设工程施工合同范本(GF19xx0201)23000字

建设工程施工合同合同编号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局字号第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则双方就本...

专栏推荐
大家在关注